Onur Construction International не оскаржило стягнення 3,1 млн грн на користь УГВ

АТ «Укргазвидобування» (УГВ) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» (дочірня компанія турецької Onur) про стягнення 3,1 млн грн штрафних санкцій за договором підряду від 15.11.2018р. Про це повідомляється у відкритому судовому реєстрі. Сума штрафу складається з 24 тис грн пені та 13 тис грн штрафу за порушення строку виконання проектно-вишукувальних робіт, 1,4 млн грн пені та 1,65 млн грн штрафу за порушення строку виконання будівельних робіт.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.01.2021р позов задоволено повністю. Місцевий господарський суд визнав обґрунтованими вимоги УГВ про стягнення пені та штрафу, передбачених договором, зазначивши, що «Онур Конструкціон Інтернешнл» повідомив про настання обставин непереборної сили з простроченням встановленого договором строку, а доводи компанії про існування форс-мажорних обставин, які унеможливлювали б виконання ним у передбачені договором строки роботи безпідставні.

Не погодившись з рішенням, «Онур Конструкціон Інтернешнл» звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якому просить скасувати рішення Господарського суду та ухвалити нове рішення, яким відмовити УГВ у стягненні.

Як вбачається з матеріалів справи, між УГВ та «Онур Конструкціон Інтернешнл» був укладений договір підряду, яким «Онур Конструкціон Інтернешнл» зобов’язується виконати роботи по облаштуванню майданчиків свердловин УГВ та під’їзних шляхів до них. На виконання умов договору 26.12.2018р підрядником була отримана заявка від 13.12.2018р від УГВ на облаштування під’їзної дороги та облаштування майданчика свердловин № 61 Байрак. Враховуючи виконання підрядником свого обов’язку з проектно-вишукувальних робіт 15.05.2019р, «Онур Конструкціон Інтернешнл» допустив прострочення за вказаними роботами на 131 день.

За встановлених обставин, на думку колегії суддів, висновок місцевого суду про наявність правових підстав для задоволення заявлених позовних вимог відповідає нормам чинного законодавства, фактичним обставинам справи і наявним у ній матеріалам, а доводи апеляційної скарги його не спростовують. Таким чином, апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення.

Довідка ExPro

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» - дочірнє підприємство турецького будівельно-підрядного транспортно-торгово-промислового АТ «Онур Тааххют», що здійснює будівництво і ремонт автошляхів та мостів в Україні. Onur є найбільшим підрядником при виконанні програми «Велике будівництво», запущеної Офісом президента України. За підсумками 2020р компанія збільшила дохід у понад 2,3 рази - до 24 млрд грн

12:18 / 8 жовтня 2021

Подiї
09:30 / 29 березня, 2022
09:00 / 23 вересня, 2021
ODESA OFFSHORE CONFERENCE 2021 EXPRO Consulting разом з «Укргазвидобування» запрошують провідні нафтогазові та сервісні компанії до Одеси, де 23 - 24 вересня на Odesa Offshore Conference 2021 будуть обговорені сучасні технології видобутку вуглеводнів на суші і шельфі. Актуальною темою одеської конференції буде розбудова інфраструктури південного регіону України
ODESA OFFSHORE CONFERENCE 2021
09:00 / 20 травня, 2021
CARPATHIAN OIL & GAS CONFERENCE 2021 Карпатська нафтогазова конференція традиційно збирає видобувників, сервісні, бурові компанії та трейдерів у Львові. 20-21 травня EXPRO об‘єднає представників нафтогазової галузі та вперше підніме питання торгівлі електроенергії і напрямку декарбонізації та використання водню в Україні та Європі
CARPATHIAN OIL & GAS CONFERENCE 2021
Всі події